Algemene voorwaarden

1. Offertes en prijzen:

   • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
   • Prijzen zijn gebaseerd op de informatie die op het moment van de offerte beschikbaar is. Extra kosten als gevolg van wijzigingen in de specificaties of onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen van de offerte.

2. Betalingen:

   • Betalingen moeten worden gedaan volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
   • Een aanbetaling kan vereist zijn voorafgaand aan het starten van het werk. Het resterende bedrag kan in termijnen of na voltooiing van het werk worden betaald, afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden.

3. Wijzigingen in de scope van het werk:

   • Elke wijziging in de scope van het werk moet schriftelijk worden overeengekomen en kan leiden tot aanpassingen van de prijs en de opleverdatum.
   • Sommige werkzaamheden kunnen weersafhankelijk zijn en daarom kan het nodig zijn om datums voor de uitvoering van het werk aan te passen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden. Het aannemersbedrijf zal zich inspannen om dergelijke vertragingen tot een minimum te beperken en zal de klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de planning.

4. Verantwoordelijkheden van de klant:

   • De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van toegang tot de werklocatie en eventuele benodigde vergunningen of toestemmingen.
   • De klant is verantwoordelijk voor het veiligstellen van persoonlijke eigendommen en het creëren van een veilige werkomgeving voor het aannemerspersoneel.

5. Garantie en klachten:

   • Het aannemersbedrijf biedt een garantieperiode voor het voltooide werk. Klachten moeten binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk worden gemeld.
   • Het aannemersbedrijf is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door normale slijtage, onjuist gebruik of verwaarlozing door de klant.

6. Aansprakelijkheid:

   • Het aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen of problemen veroorzaakt door overmacht, zoals natuurrampen, stakingen of overheidsmaatregelen.

7. Intellectueel eigendom:

   • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van het werk blijven bij het aannemersbedrijf, tenzij anders overeengekomen.

8. Beëindiging van het contract:

   • Beide partijen hebben het recht om het contract te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen die zijn overeengekomen in de contractvoorwaarden.